Cartella B - Sezione della documentazione tecnica e amministrativa. ELENCO
DOCUMENTAZIONE DA ARCHIVIARE ... Verbale di consegna dei lavori.
Allegato C
Cartella B - Sezione della documentazione tecnica e amministrativa ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ARCHIVIARE Atto di ammissione a finanziamento Atto di accettazione degli obblighi previsti dal provvedimento di finanziamento Atto di nomina del RUP Eventuali atti di sostituzione del RUP Atti relativi alla procedura di affidamenti tecnici: - progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) - affidamento incarico direzione lavori - affidamento incarico responsabile sicurezza - affidamento incarichi di collaudo Atti di approvazione livelli di progettazione Autorizzazioni, pareri e nulla osta Delibera approvazione progetto esecutivo Quadro economico Cronoprogramma Piano particellare descrittivo di esproprio (elenco degli espropriati) Piani di sicurezza e di coordinamento Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto (Disciplinare per acquisizione di beni e servizi) Delibera di approvazione capitolato/disciplinare di gara e relativo bando Atti relativi alla Pubblicazione del bando e pubblicità Verbali di gara Delibera approvazione verbale di gara e aggiudicazione della gara Quadro economico al netto del ribasso Contratto di appalto Verbale di consegna dei lavori Dichiarazione esistenza delle condizioni dichiarate, visti, pareri ed autorizzazioni Delibera approvazione gara per fornitura impianti e/o macchinari e/o attrezzature e/o arredi Verbali di gara Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione delle forniture Verifica dell’esistenza dei contratti o altri documenti giuridicamente vincolanti Delibera/decreto approvazione Variazione Relazione sulla piena funzionalità dell’opera e/o dei beni acquisiti Approvazione della relazione di piena funzionalità dell’opera e/o dei beni acquisiti Quadro Economico a Consuntivo approvato Delibera approvazione perizia di Variante Verbale di sospensione dei lavori Nuovo quadro economico Certificato ultimazione lavori Certificato di Collaudo e/o Regolare esecuzione Delibera approvazione Collaudo Quadro Economico a Consuntivo Verbale di riconsegna dei lavori Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti Presenza della dichiarazione e del calcolo per la verifica del rispetto dell’articolo 29 Altro
1
Qualora “SI”, il relativo documento risulterà presente nel fascicolo.
